我们必须慎重写合同,以确保我们个人的立意得到充分尊重,为了确保双方能够共同履行合同义务,我们需要拟定一份详细的合同,明确各方的权益和责任,有美篇范文网小编今天就为您带来了劳务合同推荐6篇,相信一定会对你有所帮助。
劳务合同篇1
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规,结合本工程具体情况,本着平等自愿、协商一致的原则,甲乙双方同意签订本合同,共同遵守。
一、合同期限
本合同有效期:自20xx年4月20日至6月30日。
二、项目名称及工程地点
1、工程项目名称:
2、工程项目地点:
三、乙方工作内容
1、乙方负责隔离栅栏混凝土立柱的预制、立柱安装、钢板网安装(除钢板网由甲方供应,其余材料均由乙方自购,但应满足甲方及监理工程师要求)及所有材料的运输等劳务工作。合同结算单价元/公里。实际结算数量以设计图纸和技术交底为基础,并以乙方实际完成、由甲方工程技术人员核实、监理和业主认可的合格工程数量为准。
2、乙方按与甲方约定的工种和人数按期进场后,应保证人员的相对稳定,不得擅自违约离场,如需增减人员,应同甲方协商解决。
3、乙方在该工程项目从事施工,并按甲方安全生产、施工质量、施工进度和施工环境等管理要求,完成约定的工作量。
四、甲方责任:
1、负责对本工程施工作业的质量、安全、技术、钢板网采购、作业进度进行全方位管理、控制。
2、及时为乙方提供作业指导书及相关技术资料。
3、在乙方施工作业前按规定对乙方进行详细技术交底,并下达该工程的安全、质量措施要求。
4、按本合同规定及时支付乙方劳务费用。
五、乙方责任:
1、按甲方的要求负责完成本工程施工的劳务作业任务。
2、按甲方的施工工期要求,及时组织满足劳务作业所需的劳力及所有工机具,按甲方同意的开工时间施工作业。
3、在施工作业过程中,严格按照甲方提供的作业指导书和相关技术资料进行施工作业。
4、乙方的施工作业,必须满足甲方提供的技术文件和质量要求,达到国家或行业现行的工程质量验收标准。如乙方在规定时间内返工达不到质量验收标准,甲方有权另用班组施工,所有费用由乙方承担。
5、施工作业质量不合格的,乙方应在甲方规定时间内无偿返工,直至达到质量验收标准。
6、乙方所派谴的劳务人员应服从甲方施工管理和生产指挥,维护正常的生产、生活秩序和社会治安秩序。
7、乙方应加强对所输出劳务人员的安全生产教育,并适时组织劳务人员参加甲方的职业道德、劳动纪律、规章制度以及质量、环境、职业健康安全等方面的教育和培训。
8、乙方必须树立良好的环保意识,坚持文明施工作业,做好施工现场环境保护、劳动保护和安全生产。
9、乙方负责为施工作业人员交纳国家及地方规定的应缴和代缴的各种劳动保护、劳动社会保险等费用和各种税费,并及时支付劳务人员费用。
甲方:
乙方:
日期:
劳务合同篇2
甲方:
乙方:
甲方(全称):
乙方(全称):身份证号码:
依据《中华人民共和国合同法》、及其他有关法律、行政法规、遵循平等自愿,公平和诚实信用的原则,进行单项承包,双方自愿达成如下协议:
一、工程名称:港龙美的云筑
二、工程地址:阜阳市润和路与阜南路交叉口
三、承包范围:本工程所有钢筋加工制作(含机械、人工、辅材等)、绑扎、辅材(绑扎丝、垫块)、加工机械、电渣压力焊、热焊、机械连接、焊接等
承包部位:港龙美的云筑售楼处(86#楼)
四、主要承包的工作内容:
4.1.1)钢筋加工制作包含如下工作内容:
①施工现场机具、设备安装就位;
②操作架搭拆(包括钢筋棚搬家多次搭拆);
③配合现场材料上、下车;
④原材料、机械连接接头现场取样;
⑤所有钢筋的制作(含一次结构、二次结构、桩芯钢筋在内))、安装及成品验收等等;
⑥套丝、马凳、梯子筋、定位筋、定位框的制作;
⑦所有焊接(含电渣压力焊接等);生锈钢筋的清理、分类;
⑧机械维修;
⑨现场材料的转运、码放;
⑩电梯井防护门下料(预埋)、外用施工电梯门的下料等等;自带手持工具;制作材料剩余的废料要做到充分利用(如做马凳等产品)。
4.1.2)所有钢筋的套丝、下料钢筋均用无齿锯切断。决不允许用切断机切断钢筋。
4.1.3)所有钢筋制作所需机械及一机一闸一漏保、配电箱、电缆等。
4.2钢筋绑扎内容包括:
1)本工程所有钢筋的安装绑扎(含桩芯钢筋的制作、绑扎、铁板焊接在内)、材料转运、剩余钢筋清理、分类,材料码放整齐;墙、柱、梁、板的洞口预留、预埋及处理;不能与结构同步施工的梁板钢筋的预留、预埋、剔凿以及二次结构、构造柱及拉结筋的预留预埋;后浇带钢筋保护及二次绑扎、成品的保护、自带手持工具等。
2)现场安全、文明施工的场地清理;剪力墙及柱根部焊渣的清理等工作。
3)包括每道工序每天必须做到工完料尽场地清,材料码放整齐等各项文明施工,如乙方不清理,甲方将派人清理,按200元/工日在乙方工程款中扣除(乙方不同意、不签字同样生效)
4)钢筋绑扎所需套筒、火烧丝、铁丝、垫块、电焊条、粉笔、石笔、砂轮片、电渣压力焊所需机械材料、机械连接套丝机的自备等。
5)乙方必须按照建设单位质量体系标准要求(本工程含第三方飞检)、国家行业标准体系要求、图集、规范、图纸、大样节点等要求施工。施工进度必须按照甲方进度计划、时间节点要求按时完成(包含报验质检部门)。
五、合同工期:开工日期:____年____月____日;
完工日期:____年____月____日;
注:按实际施工工期标准(二层及以上按5天/层,包括钢筋、模板、砼且含特殊情况。)
5.1乙方必须确保按甲方下达的工期进度计划施工,确保工程进度按时完成,如不能按建设单位与总承包方签订的'计划工期按时完成,每延误一天,建设单位罚款总包(甲方),总包(甲方)将加倍处罚乙方,且总包(甲方)有权安排人员抢工,费用在乙方的工程款中双倍扣除。
六、质量标准、等级:本工程按国家规定验收标准及地方相关标准达到优质主体结构。同时满足建设单位质量标准体系要求(含第三方飞检质量要求),国家行业标准体系,图集、规范质量标准体系及地方标准体系。若乙方达不到该标准,总包(甲方)将按照有关规定进行处罚。
七、承包方式、承包单价:
7.1承包方式:本工程在乙方签订本合同时,先交保证金20000.00元(大写:贰万整),保证金待乙方施工人员能满足合同施工范围所需人员时,一个月后退还乙方保证金,如果乙方中途退场,保证金不予退还。本工程在乙方承包范围内以包工、包自带小型施工用具(调直机,切断机,弯箍机,套丝机,无齿锯,电焊机,电渣焊机具,机械连接及机械维修保养等)、包工期、包质量、包成品保护、包安全、包文明施工、包场内运输、包工程验收达到合同约定的质量标准、包施工中乙方工人安全保护用品、包野蛮施工过程中一切工伤事故费用、包物价上涨因素、并综合考虑楼层超高等因素,本工程在施工期间,不管工、料、机等价格如何变化及图纸与施工图深化后结构施工发生变化所需钢筋绑扎量的变化,均不再调整单价和费用。
7.2劳务单价:
(1)各部单价:
1)、地下车库所施工部位按吨位计算,固定单价是:元/吨计算(含一次结构、二次结构埋筋、二次结构所有钢筋)。
2)、主楼从地下室开始包括地下室及基础筏板所有钢筋制作、安装按建筑面积元/㎡计算。(含一次结构、二次结构埋筋、二次结构所有钢筋等)。
(2)合同内不发生的任何零星用工(注:此合同一律不产生任何零工,只要与钢筋工有关的工作量全部由钢筋工完成,人工费已包含在内)。
(3)设计变更造成的乙方返工,均不计算人工费。
(4)如果钢筋绑扎质量,进度,文明施工都能达到要求,总包(甲方)可以适当考虑钢筋施工范围对你方优先考虑,否则随时根据情况缩小乙方施工范围。
7.3单价说明:承包单价中包含但不限于乙方施工人员的所有劳务工资、工人进出场费、现场内材料搬运费、生活费(含住宿用品及餐具)、乙方人员自带工具费、运输交通费、工资附加费、冬雨季施工措施费、高层建筑人工降效和施工措施所发生的人工费及施工不可预见费、抢修费、措施费、场地清理费、工具加工费、成品保护费、管理费、节假日补助费、就餐费、差旅费、利润等,合同范围和合同内容所规定的与该承包工程有关的所有费用。
八、结算方式:
8.1包干单价范围内的工程,根据施工图纸计算实际完成工程量计算。
8.2设计变更导致乙方返工的部分均不计算人工费。
8.3所有赶工费、夜里加班要求增加费均不另计费用,同时乙方作业人员无条件全力配合。
8.4所有阳台、走道仅按算建筑面积一半计算,注:飘窗板、空调板、汽车坡道入口、出口(无顶板处)、以及风井不计算建筑面积。
九、付款方式:
乙方进场人员在甲方食堂吃饭,伙食费从承包项目的工程款内扣除,正负零以下不支付工程款。乙方准备垫付工人零花钱至正负零,出正负零后每月支取生活费现金1000元或充卡每月不得超过2500元(充卡由承包人负责,且实名制),其中农忙和学生开学发放部分工资,工程完工后,本公司若无其它工程项目继续承包给乙方,春节前甲方按乙方实际完成工程量的90%结算给乙方,余款在单位工程竣工后一次性付清(若遇过春节跨年工程未完工,按实际完成工程量的85%结算)。
十、工期条款:
10.1乙方必须严格按照总包(甲方)的总进度计划、月进度计划、周进度计划要求施工,乙方必须配备与进度计划相匹配的施工人数进场,确保工期,必保甲方进度计划按时完成。
10.2乙方在任何情况下进行抢工,均不另增加费用。如需抢工,必须服从甲方统一调配。如不服从,甲方必对其进行10000元/每次的处罚。
10.3甲方要求乙方抢工,若乙方在收到甲方通知后无明显改进,甲方有权增派其它施工班组,由此增加的承包价差由乙方承担,在乙方工程款中扣除。
10.4无论天气条件怎样,当甲方认为有必要赶工时,乙方应调整施工计划,增加人、材、机投入,甚至实行24小时倒班施工,保证甲方对工期的要求,因此发生的一切费用视为已含在单价中,并不再索取任何费用。无条件服从甲方工期节点要求。
十一、质量条款:
11.1乙方必须严格按照国标标准及总承包合同质量条款进行施工,否则造成的一切损失均由乙方承担(此工程施工质量依据建设单位质量体系要求、第三方飞检要求、国家行业标准体系要求、图纸、图集、规范等要求施工)。
11.2出现质量隐患或者问题时,乙方应无条件的按甲方技术质量部门要求进行返工或整改,直到消除质量隐患或质量问题。
11.3乙方有义务做好成品保护工作,由乙方原因造成成品、半成品的损坏,甲方有权对乙方进行处罚。
11.4乙方应保证其承包范围内的工程能顺利通过验收,若因乙方原因影响工程的验收而造成的一切损失均由乙方承担。
11.5乙方必须服从甲方管理人员指挥安排,严格做好工人技术交底工作,严格按照甲方审定的施工方案、技术交底和施工图纸、施工规范要求施工,因乙方自身原因造成的质量问题,乙方必须无条件返工,并赔偿相应的材料损失,工期不得顺延。
11.6验收的依据和标准:依据建设单位质量体系要求、第三方飞检要求、国家行业标准体系要求、图纸、图集、规范等要求。
11.7分项工程施工完成后,乙方必须先进行自检,合格后方能报甲方验收。
11.8各班组报验一次性验收不合格,进行二次验收仍不合格,甲方对乙方处以1000元/次处罚。
11.9图纸下发后,乙方需立即安排班组进行图纸核对,书面提出图纸疑问,配合甲方技术部进行图纸会审。
11.10有关乙方工作内容质量验收及检查时,乙方需安排现场带班跟随配合,如有质量、安全问题,乙方需马上安排工人无条件整改。
十二、甲乙双方职责:
12.1甲方责任及权益:按时提供材料,乙方如需材料必须提前15天上报材料计划,由项目负责人审批,交采购部按计划采购。在采购期间乙方须安排和协调好场内生产工作,在施工过程中,乙方的工期、质量、安全达不到甲方要求,甲方有权辞退乙方,其产生的损失费用一律由乙方承担。
12.2乙方责任:
(1)乙方所有施工人员,必须居住在甲方指定的生活区,服从甲方管理和安排。
(2)乙方必须申报工人合法的暂住权,甲方代乙方办理各项证件及手续,费用由乙方承担,如乙方不申报,罚款由乙方负责。
(3)施工过程中,班组与班组之间不准发生打架闹事行为,无论谁正确与错,视情节严重程度各罚500-1000元,如造成被打伤行为,由责任人承担一切医疗费用和相应法律责任,本公司不负责任何赔偿,打架双方或责任人不签字同样生效扣除。如造成伤害由当地公安机关追究其刑事责任。
(4)乙方进场必须与工人签订用工协议书,内容包括工程质量、施工安全、管理职责,协议要求一式三份(乙方、工人、甲方项目部各执一份)。
(5)乙方队伍进场时,必须提供身份证等证件。
(6)乙方不得雇佣18岁以下或56岁以上及不宜从事建筑工程施工作业人员,否则发生一切责任,由乙方自行承担。
(7)所有人员没有我项目批准,对本工程造成危害,途中私自停工,每人处罚500元。由此造成后果自负。
(8)乙方在施工中每天必须做到工完场清。
(9)严禁乙方人员在工地及生活区酗酒、打架、赌博、盗窃、滋事、破坏公司形象,如有发生,甲方对肇事者处以500-1000元罚款,(包括在工地现场随意大小便处以200-20xx元罚款)情节严重者报公安机关处理。
(10)在甲方认为工程质量、进度、受到影响时或即将产生损失时,甲方有权终止合同内容(或要求乙方退场,)乙方退场按已完成合格工程量合同价60%结算,乙方必须无条件退场,并承担由此产生的一切经济损失和法律责任。
(11)乙方使用的机械设备,由乙方负责日常保养、维修、包括易损件的更换、所需费用由乙方负责,前提条件千万注意机械维修别耽误工程进度。
(12)乙方材料进场入仓库,乙方必须妥善管理,保持现场文明施工,合理使用材料。钢筋原材严禁超用,所有废料尽量回收再利用,能省则省的原则,甲方最终按定额损耗不超过1.5%,对乙方进行过程考核,乙方在施工过程中达到节约要求,甲方给予乙方奖励,超过部分,按甲方采购价在乙方工程款中扣除。
(13)乙方人员在钢筋施工过程中,按照总包下发的施工蓝图及相关图集、施工方案、甲方提供的钢筋料表等进行钢筋制作安装。乙方服从总包方管理人员的统一指挥,钢筋由总包方提供,每次领料时,乙方应会同总包方有关人员共同清点钢筋数量,除盘条直接过磅称重外,其余型号的钢筋均按根点数,并按理论重量结算,工程完工后,正常的钢筋用量依据图纸、定额下浮2%且钢筋损耗率不得超过1.5%,乙方实际钢筋总领用量超过此量,超过部分由乙方承担。
十三、安全文明施工条款
13.1乙方人员进场必须做好安全教育工作,及时做好书面安全技术交底及安全措施工作,严格按照现行有关安全操作规程施工,执行公司和工地有关安全生产制度(或处罚标准),用电机具要专人管理,专人操作,若违反规定造成工伤事故由乙方负责。
13.2施工现场乙方必须由专人负责安全管理和监控工作,及时做好安全自检与整改工作。
13.3因乙方自身管理不善造成的安全事故,均由乙方承担全部责任,甲方概不负责。
13.4乙方在整个施工期间要为其作业人员提供必要的安全防护、保护用品,甲方为乙方工人办理工伤意外保险,保费甲方出,因乙方措施不力发生事故的,乙方负全部责任并承担由此产生的一切费用。
13.5若发现乙方工人私自接电线、插座、电炉等,发现每人每次罚款200元,从工程款中扣除,发生事故由乙方负责。
13.6乙方自行负责工人的劳保用品、劳保福利的一切费用。
13.7特殊工种施工人员必须持有效证件上岗,如电焊工,电工等,严格按照操作规程施工,否则出现安全事故,甲方不负责任何责任。
13.8由于乙方管理不善,造成任何第三方的损害,由乙方承担一切责任。
13.9乙方进入施工现场,所有材料码放、以及场地内转料、半成品码放等必须符合文明施工要求。
13.10乙方的施工人员在甲方的食堂凭饭卡就餐,不得在生活区或施工现场私自生火做饭,违者重罚,造成一切经济损失由乙方全部负责。
十四、解决合同纠纷的方式
因本协议发生争议,由双方协商解决。协商不成时,可向合同签订地芜湖市中级人民法院起诉。
十五、附加条款:无论什么原因,中途退场,钢筋制作按______元每吨结算,绑扎按____元每吨结算,其他不与计算。
十六、其它
16.1每月30日,乙方向甲方如实报送本班组上月施工人员名单和身份证复印件;施工人员考勤表及工资表、工作量,作为甲方拨款的必要条件,乙方应保证所报资料的真实性、准确性。所报资料必须经乙方班组长及乙方和甲方专业工长签字(工资表必须由每个工人签字)。甲方根据乙方所报资料和实际情况,按时发放生活费,乙方必须和甲方签订安全协议书,配合甲方办理一切劳务手续。
16.2乙方工人进场前必须签订授权委托书,主要授权范围有:对乙方和甲双方签订的分包合同内容与定价的认可,和安全协议签订认可、以及乙方在特殊情况下不可以代领工人工资等。
16.3本合同自双方签字、盖章之日起生效,期满结清余账后本合同自然失效终止。
16.4在乙方施工范围内,部分工作量如甲方代理完成时,其费用按时扣除。
16.5对因环保、停电、停砼等因素造成的停工,无论时间长短,乙方不得以此因素索取误工费。
16.6本协议一式三份,甲方执两份,乙方执一份,每份都有同样的法律效力。
16.7所有施工人员必须住甲方指定的生活区,以利于工作安排及协调,班组人员充足可以协调其他栋号楼施工。
十七附件
附件1、承诺书
附件2、安全生产管理协议书
附件3、临时用电安全管理协议书
附件4、治安、消防、交通协议书
附件5、环保施工协议书
附件6、安全生产协议
甲方(或甲方授权委托人)签字(章):
电话:
乙方签字(手印):
电话:
签订日期:____年____月____日
劳务合同篇3
甲方(发包方):法定住址:
法人代表(负责人):
联系电话:
乙方(承包方):
法定住址:
法人代表(负责人):
联系电话:
编号:
甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规,经友好协商,就乙方为甲方提供“劳务外包”服务,向甲方派驻“劳务外包服务人员”(以下简称“服务人员”)为甲方提供劳务服务相关事宜达成如下协议:
第一章总则
第一条合同定义
除本合同另有规定外,本合同中下列名词的含义应依据如下解释:
(一)劳务外包:本合同所称劳务外包系指由乙方派出本已与乙方建立劳动关系的员工,到甲方指定的地点工作,由甲方提供工作场所和设备,乙方指派人员负责管理的一种用工方式。
(二)服务人员:系指与乙方建立劳动关系并与乙方签订劳动合同,受乙方指派完成甲方事务性外包工作的人员。
(三)工资:系指与乙方按岗位约定的标准支付服务人员的工资,工资包括计时工资(计件工资)、奖金、津贴和补贴、加班加点工资等。
第二条劳务外包岗位和所需人员数量
(一)驾驶员岗位人;
(二)保卫、保洁等工作岗位人;
(五)其他岗位人。
每月如有增减按实际人数为准结算。
第三条合同期限
本合同自20年月日至x年月日。合同终止或中止需提前30天以上书面通知对方。
第四条服务标准及服务质量要求(具体见附件)
(一)服务质量包括但不限于完成工作任务、作业流程、作业标准、生产安全等综合要求。
(二)乙方应保证服务人员及时、正确履行本合同约定的岗位规定的工作内容和岗位职责。
(三)乙方应保证服务人员提供的劳务服务质量符合甲方工作要求。
第二章甲方权利和义务
第五条甲方享有以下权利
(一)有权对乙方推荐的服务人员进行选择。
(二)服务人员因非甲方原因(包括但不限于服务人员辞职、女服务人员怀孕、产假及哺乳期间、被追究刑事责任、患病等)无法完成甲方事务性工作时,有权要求乙方在二十个工作日内更换服务人员,甲方不承担任何给予乙方服务人员的经济补偿,并由乙方负责处理。
(三)服务人员在甲方工作期间,实行月薪制。若超时加班,需经甲方批准后,由甲方按相关法律、法规支付加班工资。若因服务人员工作能力等原因造成的加班,甲方有权拒付加班工资。
(四)有权要求乙方按甲方制定的规章制度安排服务人员休息和休假;
(五)有权要求乙方依法足额向服务人员支付工资、依法缴交各项社会保险等。
(六)有权要求乙方通知服务人员严格遵守和履行甲方依法制定的各项规章制度和岗位职责,保守甲方的商业秘密,维护甲方的声誉和利益。服务人员因严重违反甲方依法制定的规章制度,不履行职责或因泄密造成甲方经济损失的,甲方有权追究服务人员的法律责任。
第六条甲方应履行以下义务
(一)每月号前将上月外包服务费付至乙方。
(二)决定接受服务人员前,应向乙方发出《外包服务通知书》,确定乙方服务人选、服务期限、外包服务费等内容。
(三)为保证甲乙双方用工的合法性,甲方协助乙方做好服务人员手续办理工作。
(四)为服务人员提供符合国家劳动保护规定的工作场所和条件,以及与工作岗位相关劳动防护用品。
(五)甲方如已经过政府职能部门批准对乙方服务人员所从事的岗位执行不定时工作制或综合工时制的,应在服务人员上岗前告知乙方。
(六)甲方应向乙方提供与事实相符的资料和证据,由于甲方本身过错、所提供的资料和证据失实、或不作为导致乙方败诉,甲方应承担相应责任。
(七)服务人员在甲方服务期间因工负伤,由甲方负责及时将受伤的员工送往医院救治,所发生的费用由甲方先行垫付。甲方应及时通知乙方派员前往处理善后工作,甲方在事故发生后三天内向乙方提供工伤经过书面材料。
(八)提出服务需求时,应及时提供真实、准确的项目数据和信息。
第三章乙方权利与义务
第七条乙方享有以下权利
(一)每月日前收取甲方上月应支付的项目外包服务费;
(二)有权对甲方违反本合同和侵害服务人员权益的行为提出书面意见,进行交涉;
(三)有权对所承包的服务项目涉及事务的合法性、有效性进行维护、管理及处理。
第八条乙方义务
(一)及时为甲方提供协议约定的服务。
(二)根据服务人员数量或甲方需求在甲方设立外包服务管理机构,指定专门的管理人员对外包服务团队进行日常管理,保证双方工作的正常开展。
(三)按约定提供服务费发票。
(四)保守甲方商业秘密。
(五)教育服务人员遵守国家法律、法规和甲乙双方的规章制度,保守甲乙双方的商业秘密。
(六)根据甲方要求,提供相关劳动、社保方面的一般性政策咨询。
(七)每月日前发放服务人员上月工资,如遇节假日提前发放。
第四章费用结算
第九条费用标准和结算方式
(一)甲方根据乙方提供服务的质量、数量和双方约定的结算标准及奖惩办法,定期于每月日前按时支付外包服务费用,转账汇入乙方指定账户。
公司名称:
银行账户:
开户银行:
(二)外包服务费项目包括乙方用人成本及乙方合理利润,包括但不限于服务人员工资(含税)、服务人员社会保险,服务人员福利费用、风险金、管理费等。
(三)费用结算标准:
1.服务人员经甲乙双方共同考核合格后上岗,甲方根据使用服务人员数量按以下岗位标准向乙方支付服务人员服务费
劳务合同篇4
甲:
乙:
为了促进就业,满足甲方的用人需求,甲乙双方经过友好、平等协商,建立劳务派遣合作关系。甲方将本企业所需劳动力交由乙方统一派遣。双方经协商一致,就劳务派遣事宜签订以下协议:
一、劳务派遣人员的条件和提供劳务的方式
乙方按甲方要求招聘、录用符合条件的人员,以劳务派遣的方式派往甲方(具体人数另约定)
二、劳务派遣人员的招录与变更
1、劳务派遣人员可由甲方自行面试、确认录用,也可委托乙方进行招聘并交由甲方确定。派遣的劳务人员一经确定,甲、乙双方应拟定《劳务派遣人员名单》,并签字、盖章,作为本合同的附件,由乙方与劳务派遣人员签定劳动合同;
2、甲、乙双方按照商定对被派遣的劳务人员进行变更的',要相应更改《劳务派遣人员名单》,并须经双方签字、盖章认可。劳务派遣人员在甲方工作期间依法需要辞退的,甲方应提前35个工作日将辞退意见以书面形式通知乙方,由乙方负责与劳务派遣人员办理终止或解除劳动合同手续,甲方应依法支付经济补偿金;
3、劳务派遣人员在甲方工作期间,因病、工伤(含职业病)在医疗期内的,以及女性职工的“三期”期间,甲方不得通知乙方与其终止、解除劳动关系,甲方应按劳动法的有关规定继续履行用人单位的职责。
三、劳务派遣人员的工资、各项社会保险费(见附件)支付
1、劳务派遣人员的工资标准和福利待遇按照甲方依法制定的标准执行,实行同工同酬;
2、劳务派遣人员的工资、各项社会保险费,甲方应于每月 日前转入乙方银行账户。乙方根据甲方提供的劳务派遣人员的工资清单,转入每个劳务派遣人员的银行工资卡账户内;
3、甲方应做好劳务派遣人员的工资、各项社会保险费明细表,乙方根据甲方转入的工资、各项社会保险费足额发放和缴纳;
4、劳务派遣人员的每月工资、各项社会保险费甲方如不能按期支付,以及乙方未能按期转入工资卡账户,违约方应自逾期之日起每日按未支付总额5%的比例向对方支付违约金。
四、甲方权利与义务
(一)必须按照劳动法的规定合法规范用工,安排劳务派遣人员在甲方的具体工作岗位,监督、检查、考核劳务派遣人员完成工作的情况;
(二)对劳务派遣人员是否适合要求有最终决定权;
劳务派遣人员有以下情形之一的,甲方可立即通知并退回乙方:
1、在试用期内不符合甲方工作要求的;
2、严重违反甲方劳动纪律、规章制度的;
3、严重工作失职,营私舞弊,给甲方造成重大经济损失的;
4、被依法追究刑事责任的。
(三)甲方要求劳务派遣人员进入公司前需身体健康,并根据甲方的要求提供健康证明,体检不合格的人员退回乙方,乙方自行安排;
(四)甲方确因生产经营变化需减少或退回乙方劳务派遣人员时,应提前35个工作日书面通知乙方。甲方须结算清本协议第六条第一项1、2、3款的费用,经甲、乙双方商定后,由乙方负责办理有关手续;
(五)因社保费用为提前申报,故甲方每月10日前应将社保费用增减情况通知乙方(如遇休息日及节假日应相应提前一日);
(六)确定和调整劳务派遣人员的劳务报酬标准;
(七)因甲方原因造成劳务派遣人员与乙方提前解除劳动合同的,其经济补偿责任,由甲方按照劳动法相关规定执行;
(八)对乙方不履行合同的,甲方有权追究其违约责任;
(九)对劳务派遣人员的职业道德规范、工作任务、技能培训、应达到的工作要求、应注意的安全事项、应遵守的各项纪律等履行告知、教育、管理督查的义务;
(十)为劳务派遣人员提供必需的劳动条件、劳动工具和业务用品,以及符合国家规定的劳动安全卫生设施和必要的劳动防护用品,为劳务派遣人员提供简单的工厂医疗服务。
五、乙方的权利与义务
(一)乙方有义务把甲、乙双方签定劳务派遣协议的事实告知劳务派遣人员,并且作为乙方和劳务派遣人员签定劳动合同的其中一项条款;
(二)对甲方不履行合同的,乙方有权追究其违约责任;
(三)全面负责被派遣劳务人员的劳务用工管理、劳务纠纷处理与社保办理,处理涉及劳动关系的所有事宜,与劳务派遣人员签订劳动合同,并且提供给甲方备案;
(四)负责劳务派遣人员档案管理,负责建立、接转劳务派遣人员档案;
(五)按合同条款规定派遣符合条件的劳务人员到甲方工作。对于甲方按本合同相关条款停止派遣并退回乙方的劳务人员,乙方应予接收并负责处理与劳务人员之间的劳动关系等后续工作,尽量避免对甲方的正常生产运营造成不利影响;
(六)劳务派遣人员发生工作事故的,乙方接到甲方通知后,按相关保险条例妥善处理,并负责办理申报和理赔事宜;
(七)对劳务派遣人员给甲方造成的经济损失,乙方应积极帮助甲方向劳务人员索赔,甲方提供必要的协助;
(八)乙方应指定专人定期到甲方处,了解劳务派
遣人员的思想动态、工作表现、遵纪情况以及对乙方的合理要求,乙方应尽力提供最佳服务;
(九)乙方负责劳务派遣人员的日常生活、工作的协调处理工作;
(十)劳务派遣人员应遵守甲乙双方的规章制度,服从甲、乙双方的工作安排与管理,因个人原因需要提前结束服务期的,应提前30日向甲、乙双方同时书面申请。待批准并办理完毕与甲方的移交手续后方可离职,其相关手续由乙方负责办理。
六、费用的支付
(一)甲方向乙方支付的劳务费用包括:
1、劳务派遣人员的劳务报酬;
2、劳务派遣人员的社会保险费用或实习生的意外险费用;
3、劳务派遣的服务管理费用;
(二)费用的标准:
1、甲方应支付的相关社会保险费用数额按双方约定的标准,由乙方书面通知甲方;
2、不参加社会保险的实习生的 万元额度的意外险保费,按每人一份年交额一次性划入乙方指定银行账户;
3、劳务派遣服务管理费标准:
①每人每月 元;
②按职工工资总额的 % 收取。
(三)支付方式和支付时间:
甲方于每月10日前将(二)项中1、2、3款规定的费用以转账结算的方式支付给乙方。(其中:劳务人员的工资发放标准以甲方的工资清单为准;各项社会保险费如遇国家及xx县政策调整,双方也应依法及时调整;劳务派遣服务管理费不满1个月的按1个月计算)
七、劳务派遣人员的日常管理
1、劳务派遣人员在派往甲方工作期间,其日常管理工作、安全教育、月评、季评及年度考核等均由甲方负责落实;
2、劳务派遣人员在派往甲方工作期间,享有甲方规定的福利、劳保、工作、学习、休息等待遇和评优、评先等权利。
八、工伤事故处理
1、甲方应遵守有关安全生产和职业病防治的法律法规,预防工伤事故的发生;
2、劳务派遣人员在甲方工作期间发生工伤,甲方应积极组织抢救、保护现场,并且及时通知乙方。乙方应承担工伤认定申请和劳动能力鉴定申请,以及协调工作,甲方应积极配合。工伤认定申请和劳动能力鉴定申请结束后,由甲方按照《工伤保险条例》的有关规定承担用人单位的义务,并按有关规定执行;
3、因发生工伤而引起的所有费用,除社会保险机构按政策规定支付外,其他费用均由甲方支付,乙方负责办理;
4、劳务派遣人员发生工伤,在接受治疗的停工留薪期,原工资福利待遇不变,由甲方按月支付。
九、劳务派遣协议的期限
本协议期为 年,自 年 月 日起,至 年 月 日止,如合同期满甲、乙双方无疑义,合同顺延;合同期满后甲、乙双方一方提出异议,双方协商解决。
十、合同的变更、解除、终止和其他
1、甲、乙双方应共同遵守本合同的各项条款。未尽事宜,由双方协商解决。经双方协商一致对本合同进行修改、补充达成的补充协议与本合同具有同等法律效力。
2、本合同期满即终止。甲、乙任何一方如拟变更本合同内容或提前终止本合同的,都应提前一个月书面通知对方,并协商解决。合同终止后,甲方仍继续使用被派遣劳务人员的,则视为本派遣协议继续有效,合同期顺延,甲、乙双方应当及时补办派遣协议手续。
3、甲乙双方任一方违约,违约方应向对方承担违约责任,并承担相应的经济赔偿。
十一、合同履行过程中发生的争议,双方协商解决;如协商不成提交乙方所在地法院解决。
十二、本合同正本一式两份,甲、乙双方各执一份,签字后生效。
甲方(盖章) 乙方(盖章)
法定代表人/授权人签字: 法定代表人/授权人签字:
日期: 年 月 日 日期: 年 月
劳务合同篇5
甲方:_____________
乙方:_____________
根据国家有关法律、法规规定,按照平等自愿,协调一致的原则,签订如下劳务协议。
一、工程名称:__________________________
二、工程地点:__________________________
三、乙方的工种及人数:__________________________
乙方带队负责人姓名:_____________
四、开竣工日期:从_____________年________月_____日起至_____________年________月_____日止。
五、乙方劳务承包工作内容:
甲方将 委托给乙方施工;乙方包耗材,包卸材料、上楼、场内转运及垃圾清运,自带工具及消耗品,如切割片、电缆线、钻头等工具耗材,(按附表单价相应计算造价、含管理费)以此作乙方结算工资款。甲方提供的材料,乙方损耗控制在_____℅以内,超出损耗部分由乙方负责赔偿。
六、工期、质量、环境、职业健康安全要求
1、工期
2、质量标准;工程质量一次交验合格率_____%;顾客满意率_____%
3、职业健康安全; 实施jgj59-99标准检查合格率_____%,优良率_____%以上;
4、环境(现场文明);现场环境与卫生符合jgj146-20_____标准;
七、劳动报酬及付款方式
1、根据乙方承担分部分项工程或建筑面积,参照预算定额单价和劳动力市场工资价位,实行计件工资包干。工资包干中,包括人工工资、管理费、自带工具费、病伤辅助工资、差旅、伙食、住宿以及节假日加班、双抢等。乙方人员的工资由乙方定期造工资表发放到人,并交一份给甲方。
2、具体分部分项工程或建筑面积单价:
3、以上单价为税后价格。乙方工人进场,建设单位付款之前甲方按_____元/天·人预支生活费给乙方;进度款按建设单位付款时间为准,建设单位支付进度款时,甲方按乙方完成工程量乘以单价,支付至_____%给乙方,在第一次支付进度款时扣除预支生活费;工程竣工验收后,甲方按_____%支付给乙方;第二年质保金为_____%。
4、计件包干工资与乙方承包工作内容的进度、质量、职业健康安全、环境(现场文明)挂钩。凡不能满足要求的,分别按以上四项指标扣减计件包干工资_____%。
八、甲乙双方职责
(一)甲方:
1、甲方应对乙方人员进行施工技术、质量、环境和职业健康安全要求交底,进行环境(现场文明)、企业规章制度和纪律、法律法规等方面的学习。
2、甲方应验明乙方人员的身份证、计生证、以及特种作业人员操作证及职业资格等证书。
3、甲方提供乙方的安全帽、安全带、临时水电、活动脚手架、提供_____套活动架。
4、乙方违反合同条款,甲方有权解除合同,将乙方清退。
(二)、乙方:
1、乙方人员必须身体健康,年龄在_____岁内的公民(一般为男性);特种作业人员必须持有效的《中华人民共和国特种作业操作证》上岗。
2、乙方人员必须遵纪守法,遵守甲方的各项规章制度,服从工作安排。
3、乙方违法乱纪,违反安全操作规程,造成伤亡事故,其责任由乙方自负。
4、乙方违反施工操作规范,造成返工,浪费材料,要全额承担材料损失费及人工费。
5、乙方进场时,要提供劳务人员花名册一式_____份,花名册内容包括姓名、性别、年龄、工种、工作年限、身份证号码、家庭详细住址等。
6、活动脚手架由乙方自行搭设。
九、进度奖罚条款:
乙方必须根据项目部所制定开、竣工日期,进度计划,按时完成,乙方根据所承包的工程量和进度计划要求配备相应的劳动力,如因乙方自身原因造成进度滞后,则按乙方施工人员每天每人扣除_____元。每周按进度计划按时完成奖_____元,每月按进度计划按时完成奖_____元,每月提前_____天以上完成奖_____元;如不能按期完工,甲方有权拒付工程款并清退出场。
十、奖罚执行:
对乙方的罚款由项目相关人员开具罚款单,并从甲方每月向乙方支付的工资中予以扣除。奖金则由甲方从项目奖励基金中发给乙方。
十一、工作结算:
乙方每完成一单位工程后按实际的工程量结合本协议单价表进行结算,未注明单价的项目按公司内部定额单价或甲、乙双方协商,不计管理费,签证计时工按技术工种_____元/工日。
十二、其他说明补充事项
1、乙方被理解为本合同各项工作内容及合同隐含工作内容及风险均已包括双方确认的合同之中。
2、工程竣工验收后,甲方补助_____元给乙方做材料上楼及垃圾清运费。
3、____元之内的工伤事故由乙方自行承担,超过____元的工伤事故由甲方协助乙方找保险公司赔偿。
十、其它未尽事宜,双方协商解决。
十一、本合同一式_____份:甲方_____份,乙方_____份。本合同自双方签字盖章后生效。
甲方(盖章):_______________ 代表:_______________年__________月_____日
乙方(盖章):_______________ 代表:_______________年__________月_____日
劳务合同篇6
甲方:(以下简称甲方)
乙方:(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建设法》、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件使用法律问题的解释》等国家法律、法规、条例、条令,为确保消防工程按期完成,按照高标准、严格要求完成施工任务的总体目标,本着诚信、互惠互利,明确双方权利、责任、义务的原则,经甲、乙双方平等协商,甲方将九峰还建社区二期三区b6#、b7#、b8#、工程的消防工程承包给乙方,特签订以下合同条款:
一、工程名称:九峰还建社区二期三区b6#、b7#、b8#、b9#楼及地下室
二、工程地点及规模:九峰王家店
三、承包内容及范围:
1、以上工程按设计图纸要求施工,乙方承担以上工程所有项目的劳务。因乙方不按规范施工造成二次验收,费用自付,扣除返工材料费。
2、二级配电箱后面的所有配电箱,空开、电缆、电线及在施工中所需要的所有机械设备、照明等(除塔吊、上人电梯外),一律由乙方自己负责购买安装使用。如需在甲方库房领用,甲方按照市场价加库管费扣回。各分项工程在施工中,现场必须符合安全生产文明施工条例(文明施工所产生的工时由乙方负责),必须符合现行国家有关规定的规范。
3、赶工期的夜晚加班费、冬施工的取暖费,安全文明施工措施费,劳务保险费。
4、以上合同内工作不能按甲方要求完成的,甲方有权安排其他施工队伍进场施工,费用将从乙方工程款中直接扣除。
四、承包单价及总价:
甲方按本标段工程的消防分部工程的劳务分包给乙方,劳务分包总费用为固定总价:21万元,包含变更在内不以任何形式增减劳务分包费用。
五、工期
总工期130天,20_年3月20日至20_年7月30日。乙方每延误一天罚款500元。因甲方造成工期延误及天气自然因素延误工期顺延。
六、付款方式:
每月工程进度款按照甲方审定完工验收合格工程量的50%支付工程进度款。所承包内容全部完工经检查合格后1个月内,工程款付至80%,工程竣工验收合格后2个月内,工程款付至90%,其余工程款在工程质量保修期(2年)完后2个月内付清。
七、工程质量保修:
乙方完成的工程量按国家相关标准保修,保修期限为国家保修期限2年。乙方承包范围内工程如有渗漏情况,乙方负责维修,如因渗漏造成他人损失的,乙方负责培偿。乙方在接维修通知后,24小时内人员到现场维修,48小时内维修好。乙方在规定时间内不到现场或没有在规定时间内修好的,甲方可另派人员维修,维修费用从乙方工程款中扣除。
八、安全文明施工
1、认真贯彻执行国家有关安全文明生产方针、政策、法规、条例、规程、规范等上级有关规定。严格执行《武汉市建筑施工现场安全质量标准化达标实施手册》。对所承包劳务工程的安全施工、文明施工负全责。
2、认真执行甲方、监理、项目部关于安全文明生产的布置、任务要求,乙方必须接受甲方进行施工技术安全措施监督、检查。
3、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施,防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
4、操作人员上岗,必须按规定穿戴防护用品,不按规定戴防护用品的人员不得上岗,施工作业人员在作业时间内不得喝酒,严禁酒后作业。酒后上班者,若出现安全事故,一切责任由乙方自行负责。
5、乙方必须严格遵守项目部施工现场各项管理制度和安全制度,对工作人员加强安全教育,严格按照施工安全操作规范规程操作,乙方施工人员因违反安全操作规程发生任何人身伤亡事故的,由乙方全权负责,或由乙方人员操作失误造成他人事故的,造成的一切经济损失,均由乙方责任承担,甲方概不负责。
6、建立安全质量事故的处罚规定,在施工中如发生职工人身安全事故,医药费每人次在叁万元(含叁万元)以内的,则由乙方自行承担,超出部分由甲乙双方按其责任划定承担赔偿。
7、乙方不得聘用弱智人员从事该项劳务工作,不得带无行为能力和与本工作无关的人员进入施工现场。
8、未经项目部同意任何人不得改、拆外脚手架、连墙杆上的钢管、扣件、立面、水平防护。
9、严禁乙方作业人员私自搭接电,扰乱施工现场生产秩序,发生拉闸断电一次处以罚款1000元。
10、严禁在无安全防护的外架上施工作业,乙方作业人员发现安全隐患应及时报告项目部管理人员,在安全隐患没有解除前,乙方作业人员有权拒绝此处施工作业。
11、施工中因乙方人员违章作业出现人身伤亡事件等重大安全事故,由此引起的相关损失全部由乙方承担。
十、安全管理及处罚细则:
(一)、坚持班前会。利用上班前五分钟,召开全班组施工人员会议,布置安全工作事项,检查工人安全装备、身体状况及特殊情况。
(二)、坚持安全检查。班头、班组安全员上班前、工作中、下班时要随时进行安全自检,发现隐患及时整改,把安全事故苗头消灭在萌芽状态。
(三)、安全管理处罚条例:
1、进入工地必须带好安全帽,发现未戴安全帽者每人每次罚款50元∕次,班组长要负连带责任罚款150元∕次。
2、高空作业要系好安全带,如不系安全带者,发现一人罚款200元∕次。
3、高空作业,严禁打闹嬉戏,发现一人,罚款150元∕次。
4、高空作业,严禁向下抛掷物品,发现一次罚款150元∕次,发生安全事故由当事人和班组承担。
5、施工机械不准带病作业,如发现一次罚款机械操作人员300元∕次。
6、施工现场严禁烟火。
7、施工用电应由专业电工负责,凡发现乱搭乱接电的现象,罚款当事人150元∕次,并将电线全部拆除。
8、严禁非开机人员攀登塔吊及施工电梯,违者一次罚款150元∕次。
9、楼层施工中严禁高空丢物,发现一次罚款当事人100元,班组长200元,并勒令该责任人退场。
10、施工现场员工辱骂、威胁、殴打项目部管理人员,对责任人罚款1000―5000元,班组长罚款10000。0元,并勒令该员工退场。
11、员工居住的卧室,白天灯不关、电扇、空调不关每次罚款100元。
12、每周定期召开项目部工地例会,缺席每次罚款100元,迟到50元。该费用作为开会招待费用,延期缴纳按双倍罚款。
十一、现场文明施工处罚细则:
1、严禁在工地乱倒饭菜,每发现一次罚款10元∕次。
2、不准在工地上随地大小便,特别是在建筑物内、院角,生活区处每发现一人一次罚款100―1000元。
3、有盗行为的,罚款当事人1000元/次,罚款当事分包人5000元/次。
4、不准在工地上打架斗殴,发现一起不论任何原因,双方班组罚款5000元∕次,由此所发生的伤残费用,由各自承担,情节严重者,送公安机关处理。
十二、甲乙双方的责任:
1、甲方的责任:甲方向乙方提供技术交底、生产进度计划、验收规范及质量评定标准,甲方向乙方提供住宿,生活设施,材料加工场地。甲方向乙方提供建筑施工用料,塔吊、上人电梯。甲方及现场主管对乙方的施工质量进度安全进行统一指挥、指导,监督和检查,帮助解决施工中出现的问题。
2、乙方的责任:
1)、必须按照甲方提供的技术交底内容,进度计划,验收规范及质量标准,精心组织技术力量施工,加强工人安全质量及技术教育,提供施工队伍的业务素质和文明施工程度。
2)、在施工过程中,乙方要接受甲方的监督、检查、指导,按照甲方所提出的措施要求严格施工无条件执行。对乙方不按甲方要求施工的项目,甲方不予竣工结算、支付工程款。
3)、乙方必须保证自己班组进场人员的健康、人身安全。乙方不得克扣乙方人员工资,因乙方人员管理问题所发生的后果,由乙方负一切责任。
4)、乙方不得以甲方任何名义对外签订合同或协议,乙方对外所签订的合同、协议责任自负,甲方不承担任何连带责任。
5)、如乙方施工的工程不能达到甲方的要求和有关技术规范及验收标准要求,甲方有权要求乙方整修或赔偿甲方损失,乙方不按要求进行整改和赔偿损失的,甲方不予计价,并有权解除与乙方签订的工程施工合同。由此引起的一切经济损失由乙方负责。
6)、乙方无条件配合给水、电、气安装,消防安装、防盗门、窗安装、电梯安装的配合补料收尾等工作,乙方不另计费。
7)、为了工人的身体健康,乙方施工人员进场后不准擅自开火煮饭,发现一次,罚款500—1000元/次。
8)、乙方工程进度缓慢、工程质量达不到甲方要求或未按甲方要求的,甲方有权对乙方进行经济处罚,罚款在计价中扣除。乙方所施工的工程达不到甲方的进度或质量要求,甲方有权解除本合同,并不承担乙方所造成的一切损失。
9)、经甲方书面通知乙方增加人员实力或机械设备,而后乙方仍不能满足甲方进度、安全、质量要求的,甲方有权增加其他劳务队伍,甚至解除本合同,并按工程量的60﹪结算,乙方不得有异议。
十三、本合同一式贰份,甲、乙双方各持一份,双方签字后即生效,具有同等的法律效力。工程验收合格,进行结算付清劳务费后,此合同终止。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
会计实习心得体会最新模板相关文章: